简答题:某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单

  • 题目分类:案例分析
  • 题目类型:简答题
  • 号外号外:注册会员即送体验阅读点!
题目内容:
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120天;竣工时间提前奖励金额为3 000元/天,误期损失赔偿费为5 000元/天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图5一1所示。
施工过程中发生了如下事件。
事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费用属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后。在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122天。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理,说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔要求,说明理由并给出审批结果。(写出计算过程)
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位是应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费,金额是多少?
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】
答案解析:

用多种形式把所有权和( )分开,以调动企业积极性,是改革的一个很重要的方面( )。

用多种形式把所有权和( )分开,以调动企业积极性,是改革的一个很重要的方面( )。A.经营权 B.管理权 C.分配权 D.决策权

查看答案

持有股票的成本由(  )组成。

持有股票的成本由(  )组成。A.股票的价格 B.资金占用成本 C.持有期内可能得到的股票分红红利 D.股票的涨幅

查看答案

世界卫生组织报告说,全球每年有数百万人死于各种医疗事故。在任何一个国家的医院,医疗事故致死的概率都不低于0.3%。因此,

世界卫生组织报告说,全球每年有数百万人死于各种医疗事故。在任何一个国家的医院,医疗事故致死的概率都不低于0.3%。因此,即使是癌症患者也不应当去医院治疗,因为去

查看答案

下列选项中,哪一行为构成正当防卫?( )

下列选项中,哪一行为构成正当防卫?( )A.甲到商场购物时将自己的汽车停在商场门口,买完东西出来时发现乙打碎了车窗玻璃,在偷车内的东西,于是上前将乙抓住,并趁乙

查看答案

下列由被告(被申请人)负举证责任的是( )。

下列由被告(被申请人)负举证责任的是( )。A.行政诉讼中,证明与被诉具体行政行为有利害关系 B.民事诉讼中,对原告提出建筑物发生倒塌致人损害的侵权事实,被告给

查看答案